Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Доп соглашение о признании дополнительного соглашения недействительным

Доп соглашение о признании дополнительного соглашения недействительным

Решение от 20 января 2016 г. по делу № А28-14552/2015


Суть спора: Споры о признании договоров недействительными АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ruИменем Российской Федерации РЕШЕНИЕДело № А28-14552/2015город Киров20 января 2016 годаРезолютивная часть решения объявлена 13 января 2016 годаВ полном объеме решение изготовлено 20 января 2016 годаАрбитражный суд Кировской области в составе судьи Татаренковой Е.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Агалаковой О.А.,рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлениюПервого заместителя прокурора Кировской области в интересах публично-правого образования – муниципального образования Созимское сельское поселение Верхнекамского района Кировской области (юридический адрес: 612805, Кировская область, Верхнекамский район, п.

Созимский, ул. Набережная, д. 9)к муниципальному казенному учреждению Администрация Созимского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области (ИНН 4305070948, ОГРН 1054301513640, юридический адрес: 612805, Кировская область, Верхнекамский район, п. Созимский, ул. Набережная, д. 9),обществу с ограниченной ответственностью «Граждангенпроект» (ИНН 7715806659, ОГРН 1107746298098, юридический адрес: 127560, г.

9),обществу с ограниченной ответственностью «Граждангенпроект» (ИНН 7715806659, ОГРН 1107746298098, юридический адрес: 127560, г.

Москва, ул. Плещеева, д. 14А)о признании недействительными дополнительных соглашений к муниципальному контракту и взыскании 317 475 рублей 35 копеек неустойки,при участии в судебном заседании представителей:истца – Момотюка В.В., по доверенности от 30.12.2015,установил:Первый заместитель прокурора Кировской области в порядке статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратился в арбитражный суд с исковым заявлением в интересах публично-правого образования – муниципального образования Созимское сельское поселение Верхнекамского района Кировской области в лице главы муниципального образования к муниципальному казенному учреждению Администрация Созимского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области (далее – администрация), обществу с ограниченной ответственностью «Граждангенпроект» (далее – общество) о признании недействительными дополнительных соглашений от 31.12.2014, от 30.06.2015 о продлении сроков к муниципальному контракту от 04.12.2013 и взыскании с общества в пользу администрации 317 475 рублей 35 копеек неустойки. Исковые требования основаны на положениях статей , , Гражданского кодекса Российской Федерации, нормах Федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

.

Прокурор в судебном заседании на иске настаивает. Муниципальное образование Созимское сельское поселение Верхнекамского района Кировской области в лице главы муниципального образования извещено надлежащим образом, отзыв на иск не представило. МКУ Администрация Созимского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области извещено надлежащим образом, представителя в суд не направило, в заявлении, поступившем в суд 16.12.2015, возражения по иску прокурора не заявило, просило о рассмотрении дела без участия представителя администрации.ООО «Граждангенпроект» извещено надлежащим образом, представителя в суд не направило, в отзыве указало на несоразмерность предъявленной неустойки последствиям нарушения обязательств и ходатайствовало об уменьшении её размера до 87 305 рублей 72 копеек.

После завершения рассмотрения всех вынесенных в предварительное судебное заседание вопросов арбитражный суд с учетом мнения прокурора и в отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, на основании части 4 статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.Дело рассмотрено в порядке статьи , Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствии неявившихся лиц по представленным доказательствам.

Исследовав представленные документы, заслушав мнение прокурора, суд установил следующие обстоятельства дела.04.12.2013 между муниципальным казенным учреждением Администрация Созимского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области (заказчиком) и ООО «Граждангенпроект» (исполнителем) по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол проведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 98-2 от 18.11.2013) заключен муниципальный контракт №0140300027613000097-0217367-01 на оказание услуг по разработке декларации безопасности эксплуатации объекта «Гидротехническое сооружение Созимское водохранилище», в соответствии с которым заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по разработке декларации безопасности эксплуатации объекта «Гидротехническое сооружение Созимское водохранилище» в соответствии с техническим заданием (Приложение к муниципальному контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта, и обязуется принять и оплатить исполнителю оказанные услуги по контракту в размере, порядке и сроки, предусмотренные контрактом (пункт 1.1. контракта).В силу пункта 1.2.

контракта, срок оказания услуг: с 18 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года.Услуги считаются оказанными после подписания акта о приемке оказанных услуг сторонами (пункт 1.3. контракта).Цена контракта составляет 950 525 рублей, в том числе НДС. В цену контракта включены: стоимость работ, все затраты, связанные с исполнением контракта, в т.ч.
В цену контракта включены: стоимость работ, все затраты, связанные с исполнением контракта, в т.ч.

страхование, уплату налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей (пункты 2.1., 2.2.

контракта).Согласно пунктам 3.1., 3.2. контракта, после завершения оказания услуг, предусмотренные контрактом, исполнитель письменно уведомляет заказчика о факте завершения оказания услуг.

Не позднее 5 календарных дней после оказания услуг исполнитель направляет заказчику комплект отчетной и исполнительной документации, акт о приемке оказанных услуг, подписанный исполнителем в 2 экземплярах.Пунктом 6.4. контракта предусмотрена ответственность исполнителя за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в виде неустойки в размере 0,1% от цены контракта.

Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту (раздел 8 контракта).Все споры и разногласия по исполнению контракта или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Кировской области (пункт 9.1.

Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту (раздел 8 контракта).Все споры и разногласия по исполнению контракта или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Кировской области (пункт 9.1. контракта).Дополнительным соглашением № 1 от 31.12.2014 стороны установили срок оказания услуг: с 18 мая 2014 года по 30 июня 2015 года; дополнительным соглашением № 2 от 30.06.2015 – срок оказания услуг установлен с 18 мая 2014 года по 30 сентября 2015 года.Полагая, что соглашения от 31.12.2012 и от 30.06.2015 о продлении срока исполнения обязательств по муниципальному контракту от 04.12.2013 являются ничтожными сделками, поскольку посягают на публичные интересы, которые охраняются Федеральным законом от 05.04.2014 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

, прокурор обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением в интересах публично-правого образования – муниципального образования Созимское сельское поселение Верхнекамского района Кировской области.

Кроме того, прокурор просит взыскать с общества в пользу администрации неустойку за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту в сумме 317 475 рублей 35 копеек. Оценив вышеуказанные обстоятельства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.В соответствии со статьей Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав может осуществляться путем признания сделки недействительной, применения последствий недействительности ничтожной сделки.Согласно части 1 статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделок и о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенных органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями.Правоотношения сторон регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее-Закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе).

В силу части 1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ к отношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, он применяется в части прав и обязанностей, которые возникнут после дня его вступления в силу, если иное не предусмотрено настоящей статьей.В силу части 1 статьи 114 Закона о контрактной системе настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.Согласно муниципальному контракту сроки оказания услуг с 18.05.2014 по 31.12.2014. Следовательно, к спорным правоотношениям полежат применеию нормы Закона о контрактной системе.

В соответствии с пунктом 2 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.В пунктах 1, 2 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации определено, при уменьшении соответствующими государственными органами или органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от государственного или муниципального заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ.Изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом.Согласно части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации, если данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной организацией.В соответствии с пунктом 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.В силу пункта 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).Следовательно, условие о сроке исполнения муниципального контракта от 04.12.2013 является существенным, поскольку в силу изложенных правовых норм является необходимым и обязательным для заключения контракта.Материалами дела подтверждается заключение между ответчиками дополнительных соглашений от 31.12.2014, от 30.06.2015 о продлении сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту.Однако изменение условий муниципального контракта по соглашению сторон возможно исключительно, по основаниям, предусмотренным законом.При заключении муниципального контракта одним из его условий было условие о сроке выполнения работ — по 31 декабря 2014 года.Условие о сроке сдачи подрядчиком объекта работ заказчику относится к существенным условиям договора подряда, при этом возможность изменения сторонами муниципального контракта этого условия не следует из положений статьи 95 Закона о контрактной системе, а, следовательно, изменение соответствующего условия не могло быть произведено сторонами контракта.В соответствии с пунктом 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным указанным Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).Согласно статье Гражданского кодекса Российской Федерации за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.Поскольку действующее гражданское законодательство содержит императивную норму о неизменности условий государственного или муниципального контракта на выполнение работ и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, за исключением случаев, прямо установленных законом, условия соглашений об изменении сроков оказания услуг являются недействительными, как противоречащие требованиям закона.Статьей 6 Закона о контрактной системе установлены принципы контрактной системы в сфере закупок, к которым относятся принципы открытости и прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.Сохранение условий государственных и муниципальных контрактов в том виде, в котором они были изложены в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в документации об аукционе, и исполнение контракта на этих условиях направлено на обеспечение равенства участников размещения заказов, создание условий для свободной конкуренции, обеспечение в связи с этим эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, на предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов с тем, чтобы исключить случаи обхода закона — искусственного ограничения конкуренции при проведении аукциона и последующего создания для его победителя более выгодных условий исполнения контракта.Изменяя срок оказания услуг путем заключения спорных соглашений стороны контракта нарушили существенные условия, предусмотренные муниципальным контрактом.

Рекомендуем прочесть:  Справка о регистрации по форме 9

При указанных обстоятельствах требования прокурора о признании недействительными дополнительных соглашений № 1 от 31.12.2014 и № 2 от 30.06.2015 к муниципальному контракту от 04.12.2013 подлежат удовлетворению.Также прокурор просит взыскать с общества в пользу администрации неустойку в сумме 317 475 рублей 35 копеек, начисленную за период с 01.01.2015 по 30.11.2015 в связи с просрочкой оказания услуг по муниципальному контракту.

Пунктом 6.4. контракта предусмотрена ответственность исполнителя за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в виде неустойки в размере 0,1% от цены контракта.В соответствии с пунктом 1 статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в арбитражный суд:- с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;- с иском о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований;- с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований;- с иском об истребовании государственного и муниципального имущества из чужого незаконного владения.Таким образом, статья Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определяет круг дел, по которым прокурор вправе участвовать в арбитражном процессе.Право на обращение прокурора в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки за неисполнение обязательств по контракту статьей Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не предусмотрено.Пунктом 1 части 1 статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.При таких обстоятельствах, поскольку спор по настоящему делу неподведомственен арбитражному суду, производство по делу подлежит прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.Суд принимает во внимание, что заказчик не лишен возможности обратиться в суд с соответствующим иском о взыскании неустойки по муниципальному контракту. При обращении в суд истец был освобожден от уплаты государственной пошлины.

По требованию о признании двух дополнительных соглашений недействительными на основании подпункта 2 пугнкта 1 статьи Налогового кодекса Российской Федерации подлежит уплате госулвдарственная пошлина в размере 12 000 рублей. В силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи Налогового кодекса Российской Федерации админисрация освобождена от уплаты государственной пошины.
В силу подпункта 1.1 пункта 1 статьи Налогового кодекса Российской Федерации админисрация освобождена от уплаты государственной пошины.

При указанных обстоятешльствах с общества в доход федерального бюджета, с учетом статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, следует взыскать государственную пошлину в размере 6 000 рублей 00 копеек.Руководствуясь статьями , , , , , -, , , Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный судРЕШИЛ:исковые требования удовлетворить частично.Признать недействительными дополнительные соглашения от 31.12.2014 №1 и от 30.06.2015 № 2 к муниципальному контракту №0140300027613000097-0217367-01 от 04.12.2013.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Граждангенпроект» (ИНН 7715806659, ОГРН 1107746298098, юридический адрес: 127560, г.

Москва, ул. Плещеева, д. 14А) в доход федерального бюджета 6000 (шесть тысяч) рублей государственной пошлины. Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.В части требований о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Граждангенпроект» (ИНН 7715806659, ОГРН 1107746298098, юридический адрес: 127560, г.

Москва, ул. Плещеева, д. 14А) в пользу муниципального казенного учреждения Администрации Созимского сельского поселения Верхнекамского района Кировской области (ИНН 4305070948, ОГРН 1054301513640, юридический адрес: 612805, Кировская область, Верхнекамский район, п. Созимский, ул. Набережная, д.

9) 317 475 рублей 35 копеек неустойки производство по делу прекратить. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями , , Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями , , , Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в порядке и сроки, предусмотренные статьями — Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кассационная жалоба в этом случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.Судья Е.А. ТатаренковаАС Кировской области Прокурор Кировской области МКУ «Администрация Созимского сельского поселения» (ИНН: 4305070948 ОГРН: 1054301513640) ООО «Граждангенпроект» (ИНН: 7715806659 ОГРН: 1107746298098) Татаренкова Е.А.

(судья) Судебная практика по применению норм ст.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+